Взыскание долга в Арбитражном суде Севастополя

Решение Арбитражного суда о взыскании долга

Задача: Взыскать штраф (неустойку) по договору субподряда через Арбитражный суд города Севастополя

Описание дела

Клиент — организация-подрядчик — заключила договор на выполнение субподрядных работ. Субподрядчик нарушил условия договора, в связи с чем клиент потребовал уплаты штрафа (неустойки), предусмотренного договором. Субподрядчик отказался исполнить требование в добровольном порядке.

Мы подготовили исковое заявление в Арбитражный суд города Севастополя о взыскании штрафа по договору субподряда. Дело рассмотрено в порядке упрощённого производства.

Оказанные услуги: Изучение документов, составление и подача искового заявления

Сроки: 1 месяц 30 дней

Результат: Арбитражный суд города Севастополя удовлетворил иск частично: взыскал с ответчика штраф (неустойку) по договору субподряда — 369 504,70 руб., расходы на представителя — 15 000 руб., госпошлину — 10 301,86 руб.

Дата решения: 11 мая 2021 года

Скачать: Копия решения Арбитражного суда города Севастополя о взыскании долга

Контрагент нарушил условия договора? Подробнее об услуге — Юридические услуги.